Algemene voorwaarden
1. BV EMEK ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0726.652.833 en met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Koolstraat 4, is een vennootschap die activiteiten elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen uitoefent.
2. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn enkel onderhavige voorwaarden van toepassing op de relatie tussen EMEK en de opdrachtgever. De algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.
3. De algemene voorwaarden zijn van strikte toepassing. Elke afwijking dient schriftelijk te gebeuren. Geen mondelinge afwijking noch afwijking door gebruiken kan worden ingeroepen. De opdrachtgever erkent kennis Ie hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.
4. De offertes van EMEK zijn vrijblijvend en slechts geldig voor een periode van 30 dagen. De offertes worden bovendien slechts bindend na schriftelijke bevestiging door EMEK. De verbintenissen aangegaan door EMEK kunnen daarenboven slechts aangemerkt worden als een inspanningsverbintenis.
5. EMEK behoudt zich het recht voor om de prijzen voor alle contracten eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht.
6. Elke wijziging van de bestelling door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard te worden door EMEK. Elke wijziging vanwege de opdrachtgever zal als meerwerk gefactureerd worden.
7. De uitvoeringstermijn is slechts indicatief en afhankelijk van tal van externe factoren. Overschrijding van de termijn, ongeacht de oorzaak, geeft geen recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.
In geval de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig verbreekt of opzegt, za' een schadevergoeding ten bedrage van 25% van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn aan EMEK, dit onverminderd eventueel bijkomend vergoedingen voor kosten die door EMEK reeds werden gemaakt of nodig zouden zijn.
8. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al het door EMEK ontworpen design, dat veruitwendigd wordt in renders, tekeningen, schetsen, modellen, welke ook de gebruikte techniek mogen zijn, de uitsluitende eigendom van EMEK. Deze mogen niet nagemaakt, noch gereproduceerd worden zonder de expliciete toestemming van EMEK. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procedé zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uil,
9. De facturen van EMEK zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag zoals opgenomen op de factuur
Elke op haar vervaldag niet of niet-volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 15,00 %. In geval van laattijdige betaling zal de klant tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 15,00% op de hoofdsom, als dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van€ 125,00. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien aan de klant een afbetalingsplan is toegekend, doet één laattijdige of onvolledige afbetaling het afbetalingsplan van rechtswege vervallen.
Laattijdige betaling van één factuur maakt de overige, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort. Alle betalingen geschieden steeds onder voorbehoud van eisbaarheid van de vroegere niet-betaalde rekeningen. De door EMEK geleverde en geplaatste zaken blijven zijn eigendom tot de volledige betaling van de facturen die betrekking hebben op de levering en plaatsing ervan.
10. Klachten met betrekking tot de geleverde diensten of facturatie dienen EMEK, op straffe van niet-ontvankelijkheid, te bereiken binnen de acht dagen na, respectievelijk de datum van de prestatie of de facturatie, en dit middels gemotiveerd aangetekend schrijven.
Zichtbare gebreken worden uiterlijk en onbetwistbaar geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van (gedeeltelijke) oplevering. EMEK kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet in ondergeschikte orde, voor de verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking.
Worden niet als zichtbaar, noch als verborgen gebrek beschouwd, en zullen geen aanleiding geven tot enige vergoeding, dan wel bijkomende werkzaamheden: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
EMEK wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonische doorgegeven onderrichtingen
11. EMEK behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen in het nadeel van de opdrachtgever in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de opdrachtgever. In dat geval heeft EMEK steeds het recht om een schadevergoeding te vorderen.
Voor alle gevallen waarin de overeenkomst wordt ontbonden in het nadeel van de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever er zich toe om binnen de acht dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, die forfaitair begroot wordt op 50% van het saldo van de waarde van de overeenkomst, met dien verstande dat EMEK door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen indien deze meer bedraagt.
12. EMEK is slechts aansprakelijk in geval van zware tekortkomingen of bedrog. EMEK is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware tekortkomingen en bedrog, van zijn onderaannemers.
EMEK is niet aansprakelijk in geval van overmacht (voorzienbaar of niet), waaronder — exemplatief — brand, toeval, vertraging in aanvoer van materialen, verkeerde opgave van maten/metingen door de opdrachtgever — in de ruimst mogelijke zin van het woord en die bij hem of zijn leveranciers (onderaannemers).
EMEK is niet aansprakelijk voor de gebreken aan de materialen die niet door hem worden vervaardigd.
De aansprakelijkheid van EMEK, contractueel of buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
13. Bij procedures die EMEK opstart, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van zijn bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die de opdrachtgever ten opzichte van EMEK start, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van EMEK bevoegd.
De relatie tussen EMEK en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht